AccueilSIAM - Les marchs publics
Les Marchés publics

 

 

 

 

  • Annonces en cours

 Tous les DCE sont gratuitement téléchargeables sur www.marches-securises.fr

 

Marché de travaux de démolition et de désamiantage d'un bâtiment technique et de 2 logements

Date limite de remise des offres: le 27 septembre 2018 à 12h00

Marché de travaux relatif à la peinture des sols Tranches 3 et à l’étanchéité des toitures des tranches 3 et 4 et bâtiment administratif du Siam

Date limite de remise des offres: le 28 septembre 2018 à 12h00

Marché de travaux de couverture des bassins de traitement des eaux usées primaires de la tranche 3 de l’usine

 Date limite de remise des offres: le 03 août 2018 à 12h00

Travaux de ravalement des façades ouest et nord de la tranche 3 de l’usine de la station d’épuration des Saint-Thibault-des-Vignes

Date limite de remise des offres: le 03 août 2018 à 12h00.

Marché de maitrise d'œuvre démolition des logements et du bâtiment technique

Date limite de remise des offres: le 13 juillet 2018 à 12h00.

Marchés d'assurances

Date limite de remise des offres: le 26 juillet 2018 à 12h00.

 Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la passation des marchés d'assurances

Date limite de remise des offres: le 11 avril 2018 à 12h00.

 

Travaux d'assainissement - remplacement d'une conduite de refoulement depuis le poste "De Lattre de Tassigny" jusqu'à la station d'épuration.

Date limite de réception des offres : le 15 février 2018 à 12h00. Consultation relancée suite à consultation sans suite.

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

SI d'Assainissement de Marne-la-Vallée

Correspondant :

M. Jacques Delporte, Président du Siam (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Marne-la-vallée) , Siam 13 avenue de la courtillière, 77400 Saint-Thibault-des-vignes, tél. : 01 60 31 54 54, courriel : siam77@wanadoo.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

• Services généraux des administrations publiques

• Environnement

Objet du marché : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE DE REFOULEMENT

depuis le POSTE «DE LATTRE DE TASSIGNY » jusqu'à la STATION D'EPURATION y compris reprise de la

canalisation existante dans la bâche d'arrivée et création d'un trop plein sur le poste principal

Type de marché de travaux :

exécution

Classification CPV

(Vocabulaire Commun des Marchés) :

• Objet principal : 45232410

• Objets complémentaires : 39350000

Lieu d'exécution et de livraison :

Avenue de la courtillière, 77400 Saint thibault des vignes

Code NUTS :

FR102

L'avis implique un marché public

Caractéristiques principales :

• Des variantes seront-elles prises en compte : oui

• L'avis implique un marché public

La présente consultation faite suite à une précédente consultation déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt

général par le représentant du pouvoir adjudicateur.

- TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE DE REFOULEMENT depuis le POSTE

«DE LATTRE DE TASSIGNY » jusqu'à la STATION D'EPURATION y compris reprise de la canalisation existante

dans la bâche d'arrivée et création d'un trop plein sur le poste principal

Prestations divisées en lots :

non

Durée du marché ou délai d'exécution :

à compter du 01 avril 2018 et jusqu'au 01 mars 2019

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :

français.

Unité monétaire utilisée, l'euro

Marché réservé :

Non

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin

• Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de

prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.

• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat :

IP 232 : Travaux de terrassement courants compris les travaux de tranchées pour pose de canalisations, les plateformes de faible dimension et bassins d'orage courants

IP 321 : Assises de chaussées

IP 322 : Revêtements en matériaux enrobés

IP 514 : Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain - Ensemble de canalisations, collecteurs, regards et

ouvrages annexes ayant satisfait aux épreuves d'étanchéité à l'eau ou à l'air (norme NF EN 1610), au contrôle

visuel ou télévisuel (NF EN 13508) et aux essais de compactage conformément au Fascicule 70 et dont la

réalisation est soumise aux contraintes environnantes urbaines : encombrement des autres réseaux, exiguïté de

l'espace réservé au chantier et circulation automobile et piétonne.

En présence de nappe phréatique la construction du réseau implique la mise en oeuvre préalable ou concomitante au terrassement d'un blindage coulissant.

Hors nappe phréatique la mise en oeuvre du blindage, dont le type est défini par le fascicule 70, peut-être postérieure au terrassement.

5141 : A une profondeur de tranchée > 5,50m en présence de nappe phréatique

5142 : 3,50m < profondeur de tranchée > 5,50m en présence de nappe phréatique ou profondeur de tranchée >

5,50m hors nappe phréatique

IP 5191 : Construction de canalisations de refoulement d'eaux usées (en site urbain ou non urbain) - Ensemble de conduites d'amenée, y compris les appareils de sectionnement, de raccordement et de protection, ensemble ayant satisfait aux essais de pression - Etablis en canalisations de DN > 250mm

IP 731 Passage de fourreaux ou de conduites par procédés spéciaux

7311 Forage horizontal, fonçage par poussage

7312 Forage dirigé

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.

• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse

suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)

• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse

suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés

dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

• Pas d'enchère électronique

Type de procédure :

Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 15 février 2018 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres :

180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :

201712

Renseignements complémentaires :

Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le site www.marchessecurises.

com, aux références du SIAM et de cette annonce, jusqu'à la date de remise des offres".

Date d'envoi du présent avis à la publication :

22 décembre 2017

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Melun, 43 avenue du Général de Gaulle,

case postale 8630, 77008 Melun

Organe chargé des procédures de médiation :

Tribunal Administratif de Melun, 43 avenue du Général de Gaulle,

case postale 8630, 77008 Melun

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Tribunal Administratif de Melun, 43 avenue du Général de Gaulle, case postale 8630, 77008 Melun

Marché de service relatif à la prestation de nettoyage courant des locaux administratifs du Siam.

Date limite de réception des offres : le 17 novembre 2017 à 12h00.

 

 

Travaux d'assainissement - remplacement d'une conduite de refoulement depuis le poste "De Lattre de Tassigny" jusqu'à la station d'épuration.

Avis rectificatif (téléchargement DCE)

Date limite de réception des offres : le 24 novembre 2017 à 12h00.

 

 

 

 

   

  • Les marchés conclus

 

La liste des marchés conclus en 2016

La liste des marchés conclus en 2015

La liste des marchés conclus en 2014

La liste des marchés conclus en 2013  

La liste des marchés conclus en 2012 

La liste des marchés conclus en 2011

La liste des marchés conclus en 2010